19Декабря2016

ДОКУМЕНТАЦИЯ ОБ АУКЦИОНЕ

(который признан несостоявшимся)

…

I. Описание объекта закупки на выполнение подрядных работ по содержанию дорог общего пользования в п. Урдома, п. Вандыш, п. Витюнино, д. Суходол, п. Лупья,  п. Тыва МО «Урдомское» в зимний и летний периоды 2017 года:

Зимний период содержания дорог общего пользования в п.Урдома, п. Вандыш, п. Витюнино, д.Суходол, п. Лупья, п. Тыва МО «Урдомское»  с 01.01.2017г по 15.04.2017г.  и с 16.11.2017г по 31.12.2017 г.

Требования, предъявляемые к конструктивным элементам автомобильных дорог Муниципального образования «Урдомское» в зимний период.

1.      Уровень содержания автомобильной дороги в зимний период – допустимый.

2.      Характеристика дорог общего пользования МО «Урдомское».

3.      Наименование, протяженность, категории, покрытие дорог находящихся в ведении МО «Урдомское» по содержанию в зимний период.

Летний период содержания дорог общего пользования в п.Урдома, п. Вандыш, п. Витюнино, д.Суходол, п. Лупья, п. Тыва МО «Урдомское» с 16.04.2017г по 15.11.2017 г.

Требования, предъявляемые к конструктивным элементам автомобильных дорог Муниципального образования «Урдомское в летний период.

 1.      Уровень содержания автомобильной дороги в летний период – допустимый.

6,0 кв. м на 1000
кв. м покрытиядопустимы общей площадью   до 8,0 кв. м на 1000 кв. м
покрытия Колейность на переходном
покрытиидопустима
до 3 смдопустима
до 5 см Гребенка, нарушение профилядо 20% общей

площадидо 30%  общей   площади

Земляное полотно, полоса отвода

 Возвышение обочин над  проезжей частью при отсутствии бордюране   более
4,0 смдопускается Занижение  обочин относительно прилегающей   кромки   проезжей части  при  отсутствии бордюране   более
5,0 смдопускается Наличие отдельных  повреждений,
просадок и   застоя   воды   на
обочинах (для весеннего
периода)допустимо:
до 6,0 кв. м глубиной до 7 см на 1000 кв. м укрепленных и   до 12,0 кв. м глубиной до 10 см на 1000 кв. м неукрепленныхдопустимо Наличие древесно — кустарниковой растительности на обочинах и откосахдопустимо при  обеспечении
видимостидопустимо

Обустройство и обстановка дороги

   Установка технических   средств организации дорожного  движения с нарушением  действующих
стандартов, норм и правилне  допустимане  допустима Наличие грязи на дорожных
знаках, ограждениях, павильонах, посадочных
площадках, площадках  отдыха  и стоянках транспортных средствдо     10%
площадидо 20% площади Расстояние видимости (в светлое время суток) знаков,
установленных в соответствии  с действующей дислокациейне   менее
150 мне   менее
150 м  

2. Характеристика дорог общего пользования.

 3.      Наименование, протяженность, категории, покрытие дорог находящихся в ведении МО «Урдомское» по содержанию в летний период.

II. Обоснование цены

III. Проект муниципального контракта

Муниципальный контракт (проект) № _______

на выполнение подрядных работ по содержанию дорог общего пользования местного значения МО «Урдомское» на 2017 год

п. Урдома         _________________

Администрация муниципального образования «Урдомское» от имени Муниципального образования «Урдомское» в лице Главы муниципального образования «Урдомское» Смирновой Елены Витальевны, действующего на основании Устава МО «Урдомское», зарегистрированного в ГУ МЮРФ по Северо-Западному федеральному округу 23. 12. 2005 года за № 295161012005001, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и __________________________________________________, в лице ____________________________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании Распоряжения Администрации МО «Урдомское» № __ от ________ 20___ года «О заключении муниципального контракта» заключили настоящий муниципальный контракт (далее — контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта, срок и место выполнения работ

1.1. Подрядчик по заданию Заказчика обязуется выполнить работы по содержанию дорог общего пользования местного значения МО «Урдомское» (далее – работы) в соответствии с условиями настоящего Контракта, Описанием объекта закупки, утвержденным Заказчиком (Приложение № 1 к Контракту), Локальным сметным расчетом, утвержденным Заказчиком (Приложение № 2 к Контракту).

1.2. Заказчик обязуется принять и обеспечить оплату надлежащим образом выполненных работ, предусмотренных пунктом 1.1 настоящего Контракта, в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.3. Сроки выполнения работ в 2017 году:

зимний период — с момента заключения муниципального контракта — 01 января 2017 года по 15 апреля 2017 года, 16 ноября 2017 года — 31 декабря 2017 года;

летний период – с 16 апреля 2017 года по 15 ноября 2017 года.

2. Цена контракта

2.1. Финансирование по данному контракту осуществляется за счёт средств областного и местного бюджетов

2.2. Цена Контракта на выполнение работ, указанных пункте 1.1 настоящего Контракта, составляет _________________________ (_____________), в том числе НДС: __________ (____________) из них:

- средства областного бюджета __________ (_____________________________________);

- средства местного бюджета ___________ (_____________________________________).

2.3. Общая стоимость работ указывается с учетом выполнения полного комплекса работ с предоставлением исполнительной документации, стоимости материалов и оборудования, необходимых для выполнения всего комплекса работ, затрат на транспортировку, складирование, хранение, с учетом (или без учета) расходов на страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, которые участник размещения заказа оплачивает в соответствии с условиями контракта, а также (при необходимости) с учетом расходов на перевозку и иных расходов, связанных с доставкой материалов и оборудования до места выполнения работ.

2.4. Цена Контракта является твердой, определяется на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

2.5. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и иных условий исполнения Контракта.

3. Порядок и сроки оплаты работы

3.1. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной пунктом 2.1 настоящего Контракта. Выполненные работы оплачиваются в строгом соответствии с объемами и источниками финансирования при наличии денежных средств на расчетном счете Заказчика.

3.2. Расчет за выполненные Подрядчиком в текущем месяце работы Заказчик производит в течение 10 банковских дней с момента предоставления Подрядчиком подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ с расшифровкой выполненных работ по числам и объектам (форма № КС-2), справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), подписанных обеими Сторонами, включая устранение дефектов, выявленных при приемке работ, после подписания данных документов Заказчиком и Подрядчиком и выставления Подрядчиком счетов (счетов-фактур).

3.3. Оплата по контракту осуществляется в безналичной форме в рублях.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Подрядчик вправе:

1) требовать своевременного подписания Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ на основании представленных Подрядчиком отчетных документов;

2) требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта;

3) привлекать к исполнению своих обязательств по настоящему контракту других лиц – субподрядчиков, обладающих специальными знаниями, навыками, квалификацией, специальным оборудованием и т.п., по видам (содержанию) работ, предусмотренных в Приложении № 1 к Контракту.

Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств субподрядчиками. Привлечение субподрядчиков не влечет за собой изменения стоимости и объемов работ по настоящему Контракту. Перечень работ, выполненных субподрядчиками, и их стоимость Подрядчик указывает в своей отчетной документации. Если Подрядчик выполнил свои обязательства самостоятельно, то он отражает этот факт в своей отчетной документации.

4.2. Подрядчик обязан:

1) выполнять работы предусмотренные настоящим контрактом, в соответствии с ГОСТом Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения», Приказом Минтранса РФ от 12 ноября 2007 г. N 160 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них», с учетом требований, установленных согласно Описания объекта закупки (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

2) качественно выполнять работы, используя своё оборудование и нести ответственность за деятельность и результаты своей работы.

3) производить ежемесячную сдачу выполненных работ.

4) незамедлительно в письменной форме информировать Заказчика в случае невозможности исполнения обязательств по настоящему Контракту;

5) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующим законодательством;

6) обеспечить в ходе производства работ выполнение мероприятий по технике безопасности, противопожарной безопасности, защите окружающей природной среды, соблюдение требований СанПиН в соответствии с законодательством Российской Федерации и Архангельской области.

4.3. Заказчик имеет право:

1) Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

2) Заказчик проводит выборочные проверки, измерения, при ведении дорожных работ по содержанию.

3) привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т.п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком отчетной документации;

4) Заказчик вправе отказаться в одностороннем порядке от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.

4.4. Заказчик обязан:

1) назначить представителя, который уполномочен осуществлять контроль и технический надзор за проведением работ, а также проверку качества используемых материалов, и давать предписания о прекращении или временной приостановке работ;

2) осуществлять контроль за соответствием объема, стоимости и качества работ условиям настоящего Контракта;

3) производить ежемесячную приемку выполняемых Подрядчиком работ.

4) сообщать Подрядчику обо всех изменениях режима эксплуатации автомобильных дорог общего пользования.

5) при обнаружении отступления от задания, использования материалов и выполненных работ, качество которых не отвечает требованиям ТУ, ГОСТов и СНиПов, выдать предписание о приостановке работ и исправлении обнаруженных дефектов;

6) принять выполненные работы, провести их экспертизу, а также оплатить выполненные работы в соответствии с настоящим Контрактом;

7) осуществлять контроль по исполнению Подрядчиком предписаний государственных надзорных органов в части безопасных методов ведения работ, качества работ и используемых материалов и строительных конструкций;

8) выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

5. Порядок и сроки приемки выполненной работы

5.1. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком ежедневно в журнале производства выполненных работ с последующим отражением их в Акте выполненных работ по числам и объектам (форма КС-2)

5.2. Выполненные работы принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки выполненных работ (результата работ), в котором указываются все существенные условия сдачи-приемки работ (результата работ).

5.3. В течение 2 (двух) дней с момента предоставления Подрядчиком отчетной документации Заказчик проводит экспертизу результатов исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту на предмет соответствия выполненных работ и представленной отчетной документации требованиям и условиям настоящего Контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

5.4. По результатам экспертизы исполнения обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту приемочная комиссия Заказчика составляет мотивированное заключение об исполнении или ненадлежащем исполнении обязательств Подрядчиком по настоящему Контракту. Мотивированное заключение о надлежащем исполнении обязательств вносится в акт сдачи-приемки выполненных работ. На основании заключения экспертизы Заказчик передает Подрядчику подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ или мотивированный отказ от его подписания.

5.5. В течение 3 (трех) дней с момента получения подписанного Заказчиком акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан подписать со своей стороны акт сдачи-приемки выполненных работ и возвратить экземпляр акта Заказчику. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить замечания в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.6. Если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости обязан в установленный Заказчиком срок устранить выявленные недостатки. Некачественно выполненные и непринятые Заказчиком работы оплате не подлежат.

5.7. Ежемесячно, не позднее 3-го числа следующего за отчетным месяцем, Подрядчик представляет Заказчику в 2-х экземплярах документы по расчету стоимости выполненных объемов работ: акт о приемке выполненных работ за текущий месяц, справку о стоимости выполненных работ по форме КС-3.

5.8. Оплата работ осуществляется при выполнении Подрядчиком условий, предусмотренных настоящим Контрактом.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями Контракта.

6.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком.

6.5. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определенной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

6.6. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

Сторона, для которой в связи с названными обстоятельствами создалась невозможность выполнения своих обязательств по Контракту, в 3-дневный срок письменно извещает другую Сторону о невозможности выполнения обязательств по Контракту с указанием причин.

6.7. Подрядчик несет ответственность в случае возникновения дорожно-транспортных происшествий из-за невыполнения или ненадлежащего исполнения условий настоящего контракта.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Контракта, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных представителями обеих Сторон и скрепленных печатями.

7.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Архангельской области.

7.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Архангельской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 10 рабочих дней с даты ее получения.

8. Срок действия Контракта

8.1. Контракт вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств по настоящему Контракту либо до его расторжения.

8.2. Окончание срока действия настоящего Контракта влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему, но не освобождает Стороны от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств по настоящему Контракту, если таковые имели место при исполнении настоящего Контракта.

9. Порядок изменения и расторжения Контракта

9.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий по соглашению Сторон и в одностороннем порядке не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Контрактом.

Случаи изменений условий контракта в одностороннем порядке:

1) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом объем работы не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом объем выполняемой работы не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта пропорционально дополнительному объему работы исходя из установленной в контракте цены единицы работ, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом объема работы стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы работ.

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) объема работы, предусмотренных контрактом;

9.2. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту действительны, если они оформлены в виде дополнительного соглашения к Контракту и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон. Дополнительные соглашения к Контракту являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.

9.3. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по настоящему Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

9.4. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов, организационно-правовой формы Подрядчик в двухнедельный срок обязан письменно известить об этом Заказчика.

9.5. В случае перемены Заказчика по настоящему Контракту права и обязанности Заказчика по данному Контракту переходят к новому Заказчику в том же объеме и на тех же условиях.

9.6. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

10. Обеспечение исполнения Контракта

10.1. Обеспечение исполнения Контракта установлено в размере 5 % начальной (максимальной) цены Контракта, что составляет 109660,81 (Сто девять тысяч шестьсот шестьдесят)рублей 81 коп.

10.2. Способы обеспечения исполнения Контракта определяются Подрядчиком самостоятельно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

10.3. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

10.4. Денежные средства, внесенные в качестве обеспечения исполнения Контракта, возвращаются Подрядчику при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по настоящему Контракту в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком соответствующего письменного требования Подрядчика. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным Подрядчиком в письменном требовании.

10.5. В случае если по каким-либо причинам обеспечение исполнения обязательств Контракта перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих обязательств по настоящему Контракту, Подрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения Контракта в соответствии с требованиями настоящего Контракта.

11. Заключительные положения

11.1. Настоящий Контракт составлен в двух экземплярах и имеет одинаковую юридическую силу.

11.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме заказным письмом по адресу Стороны, указанному в пункте 12 настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений заказным письмом уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почтового отделения связи. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

11.3. Взаимоотношения Сторон, не урегулированные настоящим Контрактом, регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.

11.4. Неотъемлемыми частями контракта являются следующие приложения:

«Описание объекта закупки» (приложение № 1);

«Локальный сметный расчет» (приложение № 2).

12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон

тел./факс 63-6-90

ИНН 2915003498, КПП 291501001,

ОКПО 04109679, ОКВЭД 84.11.32

Банк: отделение  Архангельск г. Архангельск

Администрация муниципального образования «Урдомское»

Рас./сч. 40204810100000000239

Лиц./сч. 03243006450 БИК 041117001Адрес:

Тел./факс

ИНН                      КПП

ОГРН

Банк:

Рас./сч.

Кор./сч.

БИК Глава МО «Урдомское»

___________________ Е.В. Смирнова____________________

IV. Документация об аукционе в электронной форме на право заключения муниципального контракта на выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Урдомское» на 2017 год.

Описание объекта закупки представлено в Приложении № 1 к документации об аукционе. Способ определения поставщикаЭлектронный аукцион Заказчик

Администрация МО «Урдомское»

Адрес: ул. Калинина, д.7, п. Урдома, Ленский район, Архангельская область, 165721

Тел./факс (81859)  63-6-90

e- mail: urdomaadm@yandex.ru

Контактные лица – Ларионова Ольга Анатольевна Уполномоченный орган- Информация о контрактном управляющем, ответственном за заключение контрактаЛарионова Ольга Анатольевна

Тел./факс (81859)  63-6-90

Источник финансирования

Средства областного бюджета, бюджета МО «Урдомское»

 Начальная (максимальная) цена контракта2 193216,26 (Два миллиона  сто девяносто три тысячи двести шестнадцать рублей)  26 копеек. Обоснование начальной (максимальной) цены контрактаОбоснование начальной (максимальной) цены контракта представлено в Приложении № 2 к документации об аукционе.

1. 9.                   

Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие в электронном аукционеРазмер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе – 1,0 % начальной (максимальной) цены контракта, составляет 21932,16 (Двадцать одна  тысяча  девятьсот тридцать два  рубля) 16 копеек.

Требование об обеспечении заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в равной мере относится ко всем участникам закупки. Обеспечение заявки на участие в электронных аукционах может предоставляться участником закупки только путем внесения денежных средств.

Обеспечение заявки на участие в электронном аукционе должно быть предоставлено до момента подачи заявки на участие в электронном аукционе.

Денежные средства, вносимые в качестве обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, перечисляются на счет оператора электронной площадки в банке. Требования к содержанию и составу заявки на участие в электронном аукционеЗаявка на участие в электронном аукционе состоит из двух частей.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

а) согласие участника такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией о таком аукционе, при проведении такого аукциона на выполнение работы или оказание услуги;

б) конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией о таком аукционе, и указание на товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя предлагаемого для поставки товара при условии отсутствия в данной документации указания на товарный знак, знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии), наименование места происхождения товара или наименование производителя.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона – «Согласие», «Конкретные показатели» представлено в Приложении № 3 к документации об аукционе (формы 1 и 2).

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1) наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника электронного аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника электронного аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1  и частями 2 и 2.1 статьи 31 (при наличии таких требований) настоящего Федерального закона, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 — 9 части 1 статьи 31настоящего  Федерального закона;

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника электронного аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 — 29 настоящего Федерального закона, или копии этих документов;

6) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона и (или) предлагаемых им товара, работы или услуги условиям, запретам и ограничениям, установленным заказчиком в соответствии со статьей 14 настоящего Федерального закона, или копии этих документов.

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 настоящего Федерального закона.

Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона – «Сведения об участнике закупки», «Декларация о соответствии участника аукциона» представлено в Приложении № 3 к документации об аукционе (формы 3 и 4) Инструкция по заполнению заявки на участие в электронном аукционеОбмен информацией, связанной с проведением электронного аукциона, между участником такого аукциона, заказчиком, уполномоченным органом, оператором электронной площадки осуществляется на электронной площадке в форме электронных документов.

Документы и информация, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, заказчиком, должны быть подписаны усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени соответственно участника такого аукциона, заказчика.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частью 10 настоящего раздела. Указанные электронные документы подаются одновременно.

Участник электронного аукциона вправе подать только одну заявку на участие в таком аукционе в отношении каждого объекта закупки.

Заявка на участие в электронном аукционе, а также все документы, относящиеся к такой заявке, должны быть составлены на русском языке, за исключением специальных терминов. Любые дополнительные документы, представленные участником электронного аукциона, могут быть составлены на другом языке, если такие документы сопровождаются точным переводом на русский язык, заверенным надлежащим образом.

Документы и сведения, направляемые в форме электронных документов участником электронного аукциона, должны быть представлены в доступном и читаемом виде.

Рекомендуется:

представлять все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, в формате А4, размер шрифта не менее 12 без масштабирования;

использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Единые требования к участникам электронного аукциона

Участник электронного аукциона должен соответствовать следующим обязательным требованиям:

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся объектом закупки;

2) непроведение ликвидации участника закупки — юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки — юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки — физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица — участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц — участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, — участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц;

7) участник закупки не должен  являться оффшорной компанией.

8) отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки — юридического лица. Адрес электронной площадки в единой информационной системе в сфере закупокwww.sberbank-ast.ru Место и порядок подачи заявок участников электронного аукционаЗаявки на участие в электронном аукционе подаются оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена на сайте оператора электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Срок подачи заявокЗаявки на участие в электронном аукционе подаются с даты размещения извещения о проведении электронного аукциона до даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе, указанных в настоящей документации. Дата и время (время московское) окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе                         16 декабря  2016г  10:00 Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок на участие в электронном аукционе                          19 декабря  2016 г Дата проведения электронного аукциона                          22 декабря  2016г Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками

РУБЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю РФ, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта

НЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ

 Размер обеспечения исполнения контракта, срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к такому обеспечениюРазмер обеспечения исполнения контракта 5 % начальной (максимальной) цены контракта, составляет 109660,81 (Сто девять  тысяч шестьсот шестьдесят рублей) 81 копейка.

В случае представления победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт, предложение о цене контракта на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, то  контракт заключается только после предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, превышающем в полтора раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в документации о проведении аукциона, но не менее чем в размере аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

(ч.2. ст. 37 настоящего Федерального Закона) или информации, подтверждающей добросовестность такого участника на дату подачи заявки (ч.3. ст. 37  настоящего  Федерального Закона)

Срок предоставления обеспечения исполнения контракта – одновременно с подписанным проектом контракта со стороны участника электронного аукциона, с которым заключается контракт.

Контракт заключается только после предоставления участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.

Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Способы и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта, требования к такому обеспечению:

в виде безотзывной банковской гарантии, выданной банком.

Заказчик в качестве обеспечения исполнения контракта принимает банковские гарантии, выданные банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса Российской Федерации перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;

5) срок действия банковской гарантии с учетом требований статьи 96 Федерального закона
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии.

В банковскую гарантию включается условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии.

Внесение денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику.

Денежные средства, вносимые на указанный заказчиком счет, должны быть перечислены в размере, установленном в настоящей документации.

Факт внесения денежных средств подтверждается платежным поручением с отметкой банка об оплате (оригинальной выпиской из банка в случае, если перевод денежных средств осуществлялся при помощи системы «Банк-Клиент»).

Денежные средства должны быть зачислены по реквизитам счета заказчика до заключения контракта.

Реквизиты счета для перечисления денежных средств предоставляются заказчиком отдельно.

Денежные средства возвращаются участнику электронного аукциона, с которым заключается контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в сроки, указанные в контракте. Денежные средства возвращаются по реквизитам, указанным поставщиком в письменном требовании.

В ходе исполнения контракта поставщик вправе предоставить заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта, согласно п.7 ст.96

В случае, если участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения настоящей части об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются. Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам электронного аукциона разъяснений положений документации об электронном аукционеУчастник электронного аукциона вправе направить не более чем три запроса о даче разъяснений положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки.

В течение двух дней с даты поступления от оператора электронной площадки запроса заказчик размещает в единой информационной системе разъяснения положений документации об электронном аукционе с указанием предмета запроса, но без указания участника такого аукциона, от которого поступил указанный запрос, при условии, что указанный запрос поступил заказчику не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе.

Разъяснения положений документации об электронном аукционе предоставляются участникам электронного аукциона в период с момента публикации извещения по 13 декабря 2016 г включительно. Информация о возможности изменить условия контракта в соответствии с положениями настоящего Федерального законаИзменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением их изменения по соглашению сторон в следующих случаях:

1) если возможность изменения условий контракта была предусмотрена документацией о закупке и контрактом, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) контрактом:

а) при снижении цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий контракта;

б) если по предложению заказчика увеличиваются предусмотренные контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшаются предусмотренные контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов. При этом по соглашению сторон допускается изменение цены контракта пропорционально дополнительному количеству товара, дополнительному объему работы или услуги исходя из установленной в контракте цены единицы товара, работы или услуги, но не более чем на десять процентов цены контракта. При уменьшении предусмотренных контрактом количества товара, объема работы или услуги стороны контракта обязаны уменьшить цену контракта исходя из цены единицы товара, работы или услуги.

2) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до  муниципального заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом муниципальный заказчик в ходе исполнения контракта обеспечивает согласование новых условий контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения контракта и (или) количества товара, объема работы или услуги, предусмотренных контрактом.

Ограничение участия в определении поставщика, установленное в соответствии со статьями 27 и 30 настоящего Федерального закона

Ограничения не  установлены

Преимущества, предоставляемые в соответствии со статьями 28 – 29 настоящего Федерального закона

Преимущества не установлены

Информация о возможности одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-26 статьи 95 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ

1.Расторжение контракта допускается по соглашению сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством.

2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, при условии, если это было предусмотрено контрактом.

Информация о заключении контракта
(срок, в течение которого победитель электронного аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя электронного аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт, условия признания победителя электронного аукциона или иного участника такого аукциона уклонившимися от заключения контракта)

Победитель электронного аукциона размещает в единой информационной системе проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, в течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта.

В случае наличия разногласий по проекту контракта такой контракт заключается в сроки и порядке, установленные статьей 70 настоящего Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случае, если в сроки, предусмотренные статьей 70 настоящего Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, он не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя такого аукциона, или направил протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 70 настоящего  Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, по истечении тринадцати дней с даты размещения в единой информационной системе протокола, указанного в части 8 статьи 69 настоящего Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, или не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 настоящего Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ (в случае снижения при проведении электронного аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

28.

Приложения

№ 1 – «Описание объекта закупки»;

№ 2 – «Обоснование начальной (максимальной) цены»;

№ 3 – Рекомендуемые формы для заполнения участниками электронного аукциона.

№ 4 – «Проект контракта»

V. Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе »Выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Урдомское» на 2017 год» (№ извещения 0124300001416000032)

17.12.2016

Организатор: АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

Заказчик (и):

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «УРДОМСКОЕ»

Наименование объекта закупки: «Выполнение подрядных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МО «Урдомское» на 2017 год»

Начальная (максимальная) цена контракта: 2193216.26 RUB

Место поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: Российская Федерация, Российская Федерация, Архангельская обл, Ленский р-н, Урдома рп, МО

Состав аукционной комиссии:

На заседании аукционной комиссии присутствовали

Председатель комиссии Ларионова Ольга Анатольевна

Член комиссии Кокарева Елена Ивановна

Член комиссии Сапронова Анна Владимировна

Член комиссии Стенина Маргарита Владимировна

Секретарь Ткаченко Татьяна Сергеевна

Дата и время публикации извещения (время московское): 08.12.2016 15:38

Дата и время окончания срока подачи заявок (время московское): 16.12.2016 11:00

Дата окончания срока рассмотрения заявок: 19.12.2016

Особенности размещения заказа:

По окончании срока приема заявок не подано ни одной заявки.

В соответствии с частью 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ электронный аукцион признан несостоявшимся.

Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет.

Подписи:

Председатель комиссии Ларионова Ольга Анатольевна

Член комиссии Кокарева Елена Ивановна

Член комиссии Сапронова Анна Владимировна

Член комиссии Стенина Маргарита Владимировна

Секретарь Ткаченко Татьяна Сергеевна

…………………………………………..

Источник:

- http://www.sberbank-ast.ru/purchaseview.aspx?id=4604434

- http://www.sberbank-ast.ru/ViewDocument.aspx?id=438000291